2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

1，下列已經(jīng)頒布的規(guī)范性法律文件中，不屬于憲法部門法范疇的是（）

A.《全國人民代表大會組織法》

B.《中華人民共和國國際法》

C.《中華人民共和國反壟斷法》

D.《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選取法》

答案：C

解析：《反壟斷法》屬于經(jīng)濟法，參加教材p2.

2.根據(jù)《中華人民共和國保險法》，投保人參保建筑工程一切險的建筑工程項目，保險人須負責賠償因（）造成的損失和費用。

A.設計錯誤

B.原材料缺陷

C.不可預料的意外事故

D.工藝不完善

答案：C

解析：建筑工程一切險是在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。 3，下列法律責任中，屬于刑事處罰的是（）

A.處分

B.暫扣執(zhí)照

C.恢復原狀

D.罰金

答案：D

解析：刑事處罰包括主刑和附加刑兩部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，無期徒刑和死刑。附加刑有：罰金，剝奪政治權(quán)利和沒收財產(chǎn)，參見教材p46。

4，根據(jù)《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（）內(nèi)，向施工許可證辦法機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。

A.15天

B.1個月

C.2個月

D.3個月

答案：B

解析：在建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作，參見教材p54。

5，以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準，核準，備案文件和國有土地使用權(quán)出讓合同，向建設項目所在城市，縣人民政府（）領(lǐng)取建設用地規(guī)劃許可證。

A.土地主管部門

B.建設行政主管部門

C.城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門

D.授權(quán)的鎮(zhèn)人民政府

答案：C

解析，以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設項目，在簽訂國有土地使用權(quán)出讓合同后，建設單

位應當持建設項目的批準，核準，備案文件和國有土地出讓合同，向城市，縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領(lǐng)取建設用地規(guī)劃許可證，參見教材p51。

6，關(guān)于建筑工程施工許可管理的說法，錯誤的是（）

A.申請施工許可證是取得建設用地規(guī)劃許可證的前置條件

B.保證工程質(zhì)量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成

C.只有法律和行政法規(guī)才有權(quán)設定施工許可證當?shù)纳觐I(lǐng)條件

D.消防設計審核不合格，不予頒發(fā)施工許可證。

答案：A

解析.只有取得規(guī)劃許可證之后，方可申請辦理施工許可，參見教材p51.

7，關(guān)于無資質(zhì)的實際施工人，利益受到侵害時處理的說法，正確的是（）

A.無資質(zhì)承包主題簽訂的勞務分包合同無效，其合同權(quán)益不受法律保護

B.實際施工人不能向沒有合同關(guān)系的建設工程項目的發(fā)包方主張權(quán)利

C.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利時，則與轉(zhuǎn)包人，違法分包人無關(guān)

D.建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任、

答案：D

解析.實際施工人的權(quán)益受到侵害時，其可以向合同向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利，甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權(quán)利，實際施工人以轉(zhuǎn)包人，違法分包人為被告起訴時，人民法院應當依法受理，實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利時，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任，參加教材p65。

8，施工企業(yè)的施工現(xiàn)場消防安全責任人應是（）

A.施工企業(yè)負責人

B.專職安全員

C.專職消防安全員

D.項目負責人

答案：D

解析：施工單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人，項目負責人則應是本項目施工現(xiàn)場的消防安全責任人，參見教材p235。

9，施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關(guān)消防機構(gòu)做出的停止施工處罰決定的，將由（）負責強制執(zhí)行。

A.公安機關(guān)

B.作出決定的公安機關(guān)消防機構(gòu)

C.人民法院

D.建設行政主管部門

答案：B

解析：當事人逾期不執(zhí)行停產(chǎn)停業(yè)，停止使用，停止施工決定的，由作出決定的公安機關(guān)消防機構(gòu)強制執(zhí)行，參見教材p239。

10，某工程事故造成3人死亡，10人重傷，直接經(jīng)濟損失達2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處罰案例》，該事故等級為（）

A.特別重大事故

B.較大事故

C.重大事故

D.一般事故

答案：B

解析：較大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，參見教材p239。

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

11，根據(jù)《民法通則》，關(guān)于代理的說法，正確的是（）

A.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)實施代理行為的法律后果由被代理人承擔

B.代理人可以超越代理實施代理行為

C.被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任

D.代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為

答案：A

解析:代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實施講師法律行為，被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任，參見教材p12，

12，在施工現(xiàn)場安裝，拆卸施工起重機機械和整體提升腳手架，模版等自升式架設設備，必須由（）承擔。

A.設備使用單位

B.具有相應資質(zhì)的單位

C.設備出租單位

D.檢驗檢測機構(gòu)

答案：B

解析:安裝，拆卸施工起重機機械和自升式架設 必須具備相應的資質(zhì)，參見教材p258，

13，關(guān)于發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可竣工結(jié)算文件的說法，正確的是（）

A.必須在合同中有此約定，才可作為結(jié)算依據(jù)

B.這是法定的視為認可竣工結(jié)算文件的情形

C.即使合同通用條款中有次約定，也不能作為結(jié)算依據(jù)

D.此約定即使寫入合同中，也屬于無效合同條款

答案：B

解析:教材沒有直接的描述，參見教材p293

14，根據(jù)《仲裁法》，關(guān)于仲裁庭組成的說法，正確的是（）

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數(shù)仲裁員組成

B.仲裁庭可由當事人雙方個選定兩名仲裁庭組成

C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定

D.首席仲裁員由仲裁委員會任命產(chǎn)生

答案：C

解析：仲裁庭的組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁員或者明仲裁員組成，參見教材p328。

15，建設項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文件行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴工地現(xiàn)場。

A.12

B.36

C.48

D.24

答案：D

解析：文物行政部門應該在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。

16，下列人員中，不屬于建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員的是（）

A.電工

B.架子工

C.鋼筋工

D.起重信號工

答案：C

解析：建筑行業(yè)那些屬于特種作業(yè)：垂直運輸機械作業(yè)人員，安裝拆卸工，爆破作業(yè)人員，起重信號工，登高架設作業(yè)人員

17，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，下列分包情形中，不屬于違法分包的是（）

A.施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設單位認可，就將其全部勞務作業(yè)交由勞務單位完成

B.總承包單位將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位

C.施工總承包單位將工程主體機構(gòu)的施工分包給其他單位

D.分包單位將其承包的專業(yè)工程進行專業(yè)分包

答案：A

解析：勞務分包無需經(jīng)總包的認可。

18，關(guān)于用單位加強能源計量管理的說法，錯誤的是（）

A.按照規(guī)定配備和使用經(jīng)依法檢定合格的能源計量器具

B.建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度

C.對各類能源消耗實行分類計量和統(tǒng)計

D.對能源消費應實行包費制

答案：D

解析：任何單位不得對能源消費實行包費制

19，下列從事生產(chǎn)活動的企業(yè)中，不屬于必須取得安全生產(chǎn)許可證的是（）

A.食品加工生產(chǎn)企業(yè)

B.建筑施工企業(yè)

C.煙花爆竹施工企業(yè)

D.礦業(yè)企業(yè)

答案：A

20.施工人員對設計結(jié)構(gòu)安全的試塊，試件以及有關(guān)材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

A.施工企業(yè)質(zhì)量管理單位

B.設計單位或監(jiān)理單位

C.工程質(zhì)量監(jiān)督單位

D.建設單位或監(jiān)理單位

答案：D

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

21.關(guān)于工程質(zhì)量檢測機構(gòu)的說法，錯誤的是（）

A.可以轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務

B.具有獨立的法人資格

C.是中介機構(gòu)

D.分為專項檢測機構(gòu)資質(zhì)和見證取樣檢測機構(gòu)資質(zhì)

答案：A

解析：檢測機構(gòu)不得轉(zhuǎn)包業(yè)務

22，出賣人將標的物的權(quán)利憑證交給買受人，以替代標的物的現(xiàn)實交付，該種交付方式成為（） 

A.簡易交付

B.占有決定

C.指示交付

D.擬制交付

答案：D

23，根據(jù)《專利法》，對產(chǎn)品的形狀，架構(gòu)或者其結(jié)合所提出的適于實用的技術(shù)方案成為（）

A.發(fā)明

B.實用新型

C.外觀設計

D.設計方案

答案：B

24.關(guān)于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是（）

A.原判決認定事實清楚，適用法律正確的，裁定駁回上訴，維持原判決

B.原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重申

C.原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重申，或者查清事實后改判

D.原判決違反法定程序的額，依法改判

答案：C，參見教材p320

25，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，工程質(zhì)量必須實行（）監(jiān)督管理

A.企業(yè)

B.政府

C.社會

D.行業(yè)

答案：B

26，項目負責人的安全生產(chǎn)責任不包括（）

A.對建設工程項目的安全施工負責

B.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用

C.落實安全生產(chǎn)責任制度，安全生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程

D.簽署危險性較大的工程安全專項施工方案

答案：D

解析：應該在3年內(nèi)提出注冊，逾期注冊需要提供繼續(xù)教育的證明、

27，招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，關(guān)于公告的說法，正確的是（）

A.原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外

B.公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告

C.依照當事人申請可停止公告

D.公告部門可自行決定是否停止公告

答案：A

28，建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（），逾期未申請者，須富惡化本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。

A.3年

B.6個月

C.1年

D.2年

答案：A

29，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理職責和權(quán)限的說法，錯誤的是（） 

A.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用

B.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款

C.隱蔽工程驗收未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序

D.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收

答案：B

解析: 未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收，參見教材p285

30，某施工項目在施工過程中，施工單位與甲材料供應商簽訂了建材買賣合同，但施工單位誤將貸款支付給乙供

應商，針對該筆款項說法正確的是（）

A.乙供應商因無過錯，無需返還

B.乙供應商有權(quán)拒絕甲供應商的給付請求

C.隱蔽工程驗收未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序

D.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收

答案：B

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

31，根據(jù)《勞動合同法》，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是（） 

A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴重 違反用人單位

C.患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的

D.被依法追究刑事責任的

答案：C

32.根據(jù)《合同法》，關(guān)于定作人權(quán)利和義務的說法，正確的是（）

A.定作人有權(quán)隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償

B.沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付

C.報酬約定不清的，定作人有權(quán)拒付

D.因定作人提供的圖紙不合理導致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔連帶責任

答案：A

【解析】定作人可以隨時接觸承攬合同，造成承攬人的損失的，應當賠償損失、

33.安裝、拆卸施工起重機械，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由( )現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督。

A.施工單位負責項目管理的技術(shù)負責人

B.裝、拆卸單位的專業(yè)技術(shù)人員

C.監(jiān)理單位負責安全的工程師

D.出租單位生產(chǎn)管理人員

【答案】B

【解析】：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。參見教材P258。

34，某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現(xiàn)任何安全事故，均有分包單位承擔，該約定（）

A.因顯失公平而無效

B.由于分包單位自愿簽署而有效

C.僅對總承包單位和分包單位有效

D.因違反法律，法規(guī)強制性規(guī)定而無效

【答案】D

【解析】：按照《建筑法》規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任，參見教材p101。

35，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，注冊建造師因過錯造成重大質(zhì)量事故，情節(jié)特別惡劣的，

其將受到的行政法為（）

A.終身不予注冊

B.吊銷職業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊

C.責令停止執(zhí)業(yè)3年

D.責令停止執(zhí)業(yè)1年

答案：A

36，根據(jù)《招標投標法》，投標人補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）

A.評標截至時間前

B.評標開始前

C.提交投標文件的截止時間前

D.投標有效期內(nèi)

答案：C

【解析】《招標投標法》第二十九條規(guī)定，投標人在招標文件要求投標文件的截至時間前，可以補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。

37，對于達到一定規(guī)模的危險性交的的分部分項工程的轉(zhuǎn)向施工方案，應由（）

A.安全監(jiān)督管理機構(gòu)

B.建設單位

C.施工單位

D.監(jiān)理單位

答案：C

【解析】參見教材p229，施工單位應當組織專家進行論證，審查。

38，借用其他施工單位（）的行為，屬于以其他企業(yè)名義承擔工程。

A.營業(yè)執(zhí)照

B.技術(shù)人員

C.資金

D.高層管理人員

答案：A

39.公民，法人或者其他組織認為行政機關(guān)的行政行為侵犯其合法權(quán)益，可以單獨申請行政復議的情形是（）

A.不服行政機關(guān)作出的行政處分

B.不服行政機關(guān)作出的行政處罰決定

C.不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解

D.部分地方人民政府頒布的規(guī)章

答案：B

【解析】參見教材p339，《行政復議法》規(guī)定的第一條。

40.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）

A.完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容

B.已簽署的工程結(jié)算文件

C.完整的技術(shù)檔案盒施工管理資料

D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件

【答案】B

【解析】：參見教材P287～288.建設工程竣工驗收應當具備的5個條件不包括已簽署的工程結(jié)算文件。

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

41，關(guān)于行政行為特征的說法，錯誤的是（）

A.行政行為的主體是法定的

B.實施行政行為具有單方意志性

C.行政行為多屬于無償行為

D.行政行為具有不可裁量性

【答案】D

42，關(guān)于工程監(jiān)理的說法，正確的是（）

A.監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關(guān)系

B.工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)理業(yè)務

C.監(jiān)理單位經(jīng)建設單位統(tǒng)一可以轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務

D.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬關(guān)系

【答案】D、

【解析】監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務，監(jiān)理不得與設備的供應單位有隸屬關(guān)系，也沒有分包這個說法。

43，甲公司與乙公司的院落相鄰，甲為方便自己車輛進出，遂于乙方約定：甲借用乙方院內(nèi)道路通行，期限20年，甲方一次性支付給乙方50萬元補償費，雙方簽訂合同并辦理了地役權(quán)登記。2年后，甲方擬定了下列方案，其中符合《物權(quán)法》規(guī)定的是（）

A.甲方擬將全部房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，自由保留地役權(quán)

B.甲擬單獨將地役權(quán)轉(zhuǎn)讓給了丁物業(yè)公司

C.甲擬將房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán)和地役權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給丙

D.甲擬將房產(chǎn)所有權(quán)及土地適用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，而將地役權(quán)轉(zhuǎn)給丁

【答案】C

44.根據(jù)《合同法》，允許單方解除合同的情形是（）

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人變更

C.當事人一方發(fā)生合并，分立

D.當事人乙方違約

【答案】A

45.依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是( )

A.發(fā)包人駐工地代表

B.工程監(jiān)理單位

C.設計單位

D.項目技術(shù)負責人

【答案】B

46.下列保險中，屬于強制性保修的是( )。

A.意外傷害保險

B.建筑工程一切險

C.安裝工程一切險

D.工傷保險

【答案】D

【解析】：工傷保險是強制的，意外傷害保險是鼓勵上的。參見教材P151.47，根據(jù)《公司法》，公司法人成立日期是（）之日

46.下列保險中，屬于強制性保修的是( )。

A.公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)

B.申請公司設立

C.工商管理機關(guān)批準

D.組織機構(gòu)代碼證簽發(fā)

【答案】A

48.不良行為記錄生活指建筑市場各方主體在工程建設工程中違反有關(guān)工程建設的法律，法規(guī)，規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)查實和行政處罰所形成的記錄。

A.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))

B.縣

C.市

D.省

【答案】B

【解析】：參見教材p108

49，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于勘察設計單位質(zhì)量責任和義務的說法，錯誤的是（） 

A.從事勘察，設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書

B.勘察單位提供的地質(zhì)，測量，水文等勘察成果必須真實，準確

C.設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計

D.勘察，設計單位不得分包所承攬的工程

【答案】D

[解析]勘察，設計單位不得違法分包所承攬的工程，參見教材p281。

50，根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，不能在夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是（）作業(yè)

A.搶修

B.搶險

C.搶工期

D.生產(chǎn)工藝要求必須連續(xù)

【答案】C

【解析】：在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修，搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

51，建設工程質(zhì)量保修書的提交時間上（）

A.自提交工程峻驗收報告之日起15日內(nèi)

B.工程竣工驗收合格之日

C.自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)

D.提交工程竣工驗收報告時

【答案】D

【解析】建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質(zhì)量保修書。

52，特征設備使用單位應當按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，最遲應在安全檢驗合格有效屆滿前（）內(nèi)向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。

A.1個月

B.10天

C.15天

D.2個月

【答案】A

53.根據(jù)《招標投標實施條例》，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關(guān)于確定中標人的說法，正確的是（）

A.評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人

B.評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人

C.招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人

D.招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人確定為中標人

【答案】C

【解析】依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人，參見教材p95

54，根據(jù)《合同法》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的（）

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3

【答案】C

【解析】《合同法》第一百六十七條分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除勞動合同。

55，關(guān)于投標聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（）

A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

B.聯(lián)合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

C.聯(lián)合體各方均當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件

D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級，較低的單位確定其資質(zhì)等級

【答案】C

【解析】聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件

56，分包工程發(fā)生質(zhì)量，安全，進度等問題給建設單位造成損失的額，關(guān)于承擔的說法，正確的是（）

A.分包單位只對總承包單位負責

B.建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利

C.總承包單位賠償金額超過其應承擔份額的，有權(quán)向有責任的分包單位追償

D.建設單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利

【答案】C

57，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權(quán)所有人應當委托（）鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果采取加固，維修等措施，重新界定使用期。

A.勘察，設計單位

B.監(jiān)理單位

C.建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)

D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】A

【解析】《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權(quán)所有人應當委托具有相應資質(zhì)等級的勘察，設計單位鑒定，并根據(jù)結(jié)果采取加固，維修，等措施，重新界定試用期，參見教材p298

58，下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（）

A.在仲裁程序中形成的仲裁調(diào)解書

B.由行政主管部門主持達成的調(diào)解書

C.人民法院在民事案件審理中制作的調(diào)解書

D.司法確認的人民調(diào)解委員會主持達成的調(diào)節(jié)協(xié)議

【答案】B

59.在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監(jiān)理單位驗收，施工單位繼續(xù)施工，由此發(fā)生質(zhì)量問題所產(chǎn)生費用由( )承擔。

A.施工單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.建設主管部門

【答案】A

【解析】隱蔽工程需要經(jīng)監(jiān)理單位驗收，所以該責任應當由施工單位承擔。

60，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的有關(guān)規(guī)定，除到了變通事故，火災事故外，自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補救。

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】C

【解析】除交通事故，火災事故是自事故發(fā)生之日起7日內(nèi)補報事故造成的人員傷亡情況變化，其他事故為30日。

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

61，負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作的機關(guān)是（）

A.國務院質(zhì)量監(jiān)督行政主管部門

B.國務院安全監(jiān)督行政主管部門

C.國務院建設行政主管部門

D.國務院工商行政管理部門

【答案】C

【解析】國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作，參見教材p266。

62，建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產(chǎn)許可證的，應給予警告，并在（）年內(nèi)不得申請安全生產(chǎn)許可證。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】B

【解析】建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產(chǎn)許可證的，不予受理或者頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證，并給予警告，1年內(nèi)不得申請安全生產(chǎn)許可證。參見教材p215.

63，甲公司與乙公司組成聯(lián)合體共同承包了某大型建筑工程的施工，關(guān)于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的是（）

A.乙按照承擔施工內(nèi)容即工程質(zhì)量的比例對建設單位負責

B.建設單位應當與甲，乙分別簽訂承包合同

C.甲和乙就工程質(zhì)量和安全對建設單位承擔連帶責任

D.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為

【答案】C

【解析】聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任。參見教材p94。

64，關(guān)于建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的說法，正確的是（）

A.發(fā)包人以裝飾工程質(zhì)量不符合約定主張索賠的，應予支持

B.承包人應當在工程的合理使用壽命對地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔責任

C.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質(zhì)量問題，承包人當應當承擔責任

D.承包人的保修責任可以免除

【答案】B

【解析】地基基礎(chǔ)，主題機構(gòu)不受發(fā)包人擅自使用的影響，都應在其合理的使用壽命內(nèi)承擔質(zhì)量責任。

65，監(jiān)理單位的主要安全責任之一是（）

A.組織專家論證，審查深基坑專項施工方案

B.申領(lǐng)施工許可證時，提供建設工程有關(guān)安全施工措施的資料

C.在設計方案中提出保障施工作業(yè)人安全和預防生產(chǎn)事故的措施建議

D.發(fā)現(xiàn)存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建設單位

【答案】D

【解析】A是施工單位的責任，B是建設單位的責任，C，為設計單位的責任，D為監(jiān)理單位的責任。

66，建筑市場不良行為信息公布期限一般上（）

A.一個月至2年

B.2個月至一年

C.3個月至2年

D.6個月至3年

【答案】D

【解析】建筑市場不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年，參見教材p110 67，勞動者可以立即解除勞動合同且無需實現(xiàn)告知用人單位的情形是（）

A.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動包含或者勞動條件

B.用人單位以暴力，威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動

C.用人單位未及時足額支付勞動報酬

D.用人單位制定的規(guī)章制度違反法律，法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者的權(quán)益

【答案】B

【解析】用人單位以暴力，威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動，或者用人單位違章指揮，強令冒險作業(yè)危機勞動者人身安全的，勞動者可以立即解除合同，不需要先告知用人單位。參見教材141

68.《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》所屬法的形式是( )。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.部門規(guī)章

D.地方性法規(guī)

【答案】C

【解析】《工程項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》屬于部門規(guī)章。參見教材P4.

69，乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時，

甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標價結(jié)算。下列說法正確的是（）

A.應以備案合同作為結(jié)算工程價款依據(jù)

B.該補充協(xié)議屬于可撤銷合同

C.應以補充協(xié)議作為結(jié)算工程價款依據(jù)

D.乙方行為構(gòu)成合同違約

【答案】A

【解析】建設工程糾紛中，應以備案合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。

70，根據(jù)我國擔保法律制度，關(guān)于抵押權(quán)實現(xiàn)的說法，錯誤的是（）

A.債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償

B.同一財產(chǎn)向兩個人以上債權(quán)人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償

C.同一財產(chǎn)向兩個人以上債權(quán)人抵押，抵押合同自簽訂之日記生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償

D.抵押物價后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

【答案】D

【解析】抵押物價后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償，參見教材p37

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

二，多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中有2個或以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個項目得0.5分)

71，建設工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量合格，關(guān)于竣工日期的話說法，正確的有（）

A.應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期

B.應當以鑒定合格日期為竣工日期

C.鑒定日期為順延工期的期間

D.應當以申請鑒定日期作為竣工日期

E.應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期

【答案】BC

【解析】《較高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法釋【2004】14號

第十四條當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理

(一)建設工程竣工經(jīng)驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的額，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

(三)建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設工程之日為竣工日期。 第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順序延工期間。

72，關(guān)于借款合同權(quán)利和義務的說法，正確的有（）

A.貸款人不得預先在本金中扣除利息

B.借款人應當按照約定的用途使用借款

C.對于未定期限且無法確定期限的借款款合同，借款人可以隨時償還

D.訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保

E.貸款人有權(quán)處置拒不還款的借款人的其他財產(chǎn)

【答案】ABD

【解析】參見教材168

73.下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有( )

A.賠禮道歉

B.支付違約金

C.賠償損失

D.采取補救措施

E.罰金

【答案】BCD

【解析】參加教材134.

74，施工單位項目負責人的安全生產(chǎn)責任主要包括（）

A.組織制定安全施工措施

B.消除安全事故隱患

C.及時，如實上報安全事故

D.編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

E.確保安全生產(chǎn)費用的投入

【答案】BCE

[解析]參見教材219

75，根據(jù)事故具體情況，事故調(diào)查組成員由關(guān)人民政府，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門以及（）派人參加

A.監(jiān)察機關(guān)

B.人民法院

C.公安機關(guān)

D.人民檢察院

E.工會

【答案】ACDE

【解析】《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，第二十二條，事故調(diào)查組的組成應當遵循精簡，效能的原則。

根據(jù)事故的具體情況，事故調(diào)查組由有關(guān)人民政府，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門，監(jiān)察機關(guān)，公安機關(guān)以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。

76，下列情形導致要約失效的有（）

A.拒絕要約的通知到達要約人

B.要約人依法撤銷要約

C.要約人依法撤回要約

D.承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾

E.受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更

【答案】ABDE

【解析】《合同法》第20條規(guī)定：有下列情形之一的，要約失效。1，拒絕要約的通知到達要約人;2，要約人依法撤銷要約;3，承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾;4，受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更

77，根據(jù)《建設網(wǎng)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于勘察，設計單位質(zhì)量責任和義務的說法，正確的有（）

A.勘察，設計單位應當在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程

B.勘察文件應注明工程使用年限

C.勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計

D.注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字對設計文件負責

E.有特殊有求的建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線等可由設計單位指定

【答案】ACD

【解析】《建設網(wǎng)工程質(zhì)量管理條例》第十八：從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止勘察、設計單位超越其資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。禁止勘察、設計單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。勘察、設計單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程。

第十九，勘察，設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察，設計的質(zhì)量負責。

注冊建筑師，注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責。

78，甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但擔保合同未約定擔保方式及保證期間。關(guān)于該保證合同的說法，正確的有（）

A.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

B.丙的保證方式為連帶責任保證

C.保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內(nèi)

D.甲在保證期間內(nèi)未經(jīng)丙書面同意將主債務轉(zhuǎn)讓給丁，丙不再承擔保證責任

E.甲在保證期間未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任

【答案】BE

[解析]參見教材35.36

79，根據(jù)民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，關(guān)于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準說法正確的有（） 

A.經(jīng)審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證

B.對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告

C.建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設計文件

D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準

E.民用建筑在改建，擴建時，設計單位不得對原建筑物進行節(jié)能改造

【答案】ABCD

【解析】《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》

80，根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，下列情形應按廢標處理的有（）

A.投標人未按照招標文件要求提交投標保證金

B.投標文件逾期送達或者為送達指定地點

C.投標文件未按招標文件要求密封

D.投標文件無單位蓋章并無單位負責人簽字

E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議

【答案】BE

[解析]投標文件有下列情形之一的，由評標委員初審后按廢標處理

(一)無單位蓋章并無法定代表人或法定代表多人授權(quán)的代理人簽字或蓋章的

(二)未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊，無法辨認

(三)投標人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效，按照招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外;

(四)投標人名稱或組織機構(gòu)與資格預審時不一致的

(五)未按招標文件要求提交投標保證金的

(六)聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

81，建設工程以賠償隨時方式承擔違約責任的構(gòu)成要件包括（）

A.違反執(zhí)業(yè)道德規(guī)范

B.造成隨時后果

C.具有違約行為，

D.違反建筑企業(yè)內(nèi)部文件

E.違約行為與財產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系

【答案】BCE

【解析】參見教材125

82，根據(jù)《建筑法》，關(guān)于建筑工程分包的說法，正確的有（）

A.建筑工程的分包單位必須在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程

B.資質(zhì)等級較低的分包單位可以超越一個等級懲戒分包工程

C.建設單位制定的分包單位，總承包單位必須采用

D.嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務

E.勞務作業(yè)分包不經(jīng)建設單位認可

【答案】AE

【解析】參見教材103

84，施工企業(yè)必須在變更10日內(nèi)到原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理生產(chǎn)安全許可證變更手續(xù)的情形有（）

A.企業(yè)股東變更

B.企業(yè)名稱變更

C.企業(yè)法人變更

D.企業(yè)設立分公司

E.企業(yè)注冊地址變更

【答案】BCE

【解析】參見教材214

85，下列情形能夠引發(fā)合同之債的有（）

A.建設單位拖欠工程進度款

B.施工中偷工減料造成的損失

C.監(jiān)理單位與施工單位串通損害建設單位利益

D.噪聲污染使周邊居民無法正常休息

E.建材供應商供應的建筑材料不合格

【答案】AE

【解析】參見教材23

86，下列標準屬于強制性標準的有（）

A.行業(yè)專用的質(zhì)量標準

B.工程建設通用的安全標準

C.工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準

D.工程建設通用的實驗標準

E.工程建設行業(yè)專用的評定方法標準

【答案】BD

【答案】工程建設標準分為強制性標準和推薦行標準。下列標準屬于強制性標準：(1)工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工(包括安裝)及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質(zhì)量標準;(2)，工程建設通用的有關(guān)安全，衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準(3)工程建設重要的通用的術(shù)語，符號，代號，量與單位，建筑模數(shù)和制圖方法標準(4)工程建設重要的通用的實驗，檢驗和評定方法等標準(5)工程建設重要的通用的信息技術(shù)標準(6)需要控制的其他工程建設通用的標準

87，某縣人民法院審理其管轄范圍內(nèi)的行政訴訟案件，應當依據(jù)和參照的規(guī)范性法律文件包括（）

A.各地的地方法規(guī)

B.法律，行政法規(guī)

C.案件所在縣人民政府公開發(fā)布的規(guī)定

D.案件所在地的省，自治區(qū)，直轄市人民政府規(guī)章

E.案件所在的的省，自治區(qū)，直轄市所在地的市人民政府規(guī)章

【答案】ABE

【解析】人民法院審理行政案件，以法律和行政法規(guī)，地方性法規(guī)為依據(jù)。地方性法規(guī)適用于本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的行政案件，人民法院審理民族自治地方的行政案件，并以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據(jù)。人民法院審理行政案件，參照國務院部，委根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)，決定，命令制定，發(fā)布的規(guī)章以及省，自治區(qū)，直轄市和省自治區(qū)的人民政府根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)制定，發(fā)布的規(guī)章。

88，根據(jù)《勞動合同法》，用人單位有權(quán)實施經(jīng)濟性裁員的情形有（）

A.依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整的

B.生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難的

C.股東會意見嚴重分歧導致董事會主要成員交換的

D.企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)，重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動合同后，仍需裁減人員的

E.因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經(jīng)濟情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行的

【答案】ABDE

【解析】可以經(jīng)濟性裁員的情形，依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難的企業(yè)轉(zhuǎn)讓，重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動合同后，仍需裁減人員的其他致使勞動合同無法履行的

89，建設單位辦理大型公共建筑工程竣工驗收備案應提交的材料有（）

A.工程竣工驗收備案表

B.住宅使用說明書

C.工程竣工驗收報告

D.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

E.公安機關(guān)消防機構(gòu)出具的消防驗收合格證明文件

【答案】ACDE

【解析】工程質(zhì)量竣工備案提交的資料

工程竣工 驗收備案表

工程竣工驗收報告

規(guī)劃，環(huán)保等部門出具的認可文件或準許使用文件

公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊工程驗收合格證明文件

施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書

由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書 90，關(guān)于施工許可證的法定批準條件說法，正確的有（）

A.已經(jīng)確定施工企業(yè)

B.有滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料，施工圖設計文件已按規(guī)定進行審查

C.建設資金已經(jīng)落實

D.按照規(guī)定需要委托監(jiān)理的工程已經(jīng)委托監(jiān)理

E.按照國務院規(guī)定的權(quán)限和程序已批準開工報告

【答案】ABCD

【解析】申請領(lǐng)取施工許可證，應當具備下列條件：

(一)已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)

(二)需要拆遷的額，其拆遷進度符合施工要求

(三)需要拆遷的，七拆遷進度符合施工要求

(四)已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)

(五)有滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料

(六)有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

(七)建設資金已經(jīng)落實

(八)法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他條件(按照規(guī)定應該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理)

{#page#}

2013年一級建造師《建設工程法規(guī)》真題答案及解析

91.必須實施鑒證取樣和送檢試塊，試件和材料有（）

A.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊

B.用于承重墻體的砌筑砂漿試塊

C.用于承重機構(gòu)的鋼筋計連接頭試件

D.所有的水泥材料

E.地下、屋面、廁浴間使用的防水材料

【答案】ABCE

【解析】P272

92.施工作業(yè)人員享有的安全生產(chǎn)權(quán)有（）

A.糾正和處理違章作業(yè)

B.拒絕連續(xù)加班作業(yè)

C.拒絕冒險作業(yè)

D.緊急避險

E.對施工安全生產(chǎn)提出建議

【答案】BCDE

【解析】P221-223

93.在施工過程中施工技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)設計圖紙不符合技術(shù)標準，施工技術(shù)人員應（）

A.繼續(xù)按照工程圖紙施工

B.按照技術(shù)標準修改圖紙

C.按照標準圖集施工

D.及時提出意見和建議

E.通過建設單位要求設計單位予以修改

【答案】DE

【解析】P270

94.施工單位的下列行為符合工程安全部良行為認定標準的有（）。

A.在施工起重機械和整體提升腳手架，模板等自升式架設設施驗收合格后未按照規(guī)定登記的

B.在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍的

C.未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項預防措施

D.使用未經(jīng)驗收或驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的 E.未按照節(jié)能設計進行施工的

95.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，隊（）實行安全生產(chǎn)許可制度。

A.礦山企業(yè)

B.建筑施工企業(yè)

C.日用化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、存儲單位

D.危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、存儲單位

E.煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)

【答案】ABDE

【解析】P212

96.根據(jù)《民事訴訟法》，起訴必須符合的條件有（）。

A.原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民，法人和其他組織

B.有明確的被告

C.有具體的訴訟請求和理由

D.事實清楚，證據(jù)確實充分

E.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

【答案】ABCE

【解析】參見教材P317

97.根據(jù)《仲裁法》，當事人有證據(jù)證明仲裁裁決存在（）情形的，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁決。

A.雙方當事人均不滿意仲裁結(jié)果

B.沒有仲裁協(xié)議

C.仲裁員隱瞞了應該回避的事由

D.沒有對另一方當事人形成強制作用

E.裁決事項超出仲裁委員會權(quán)限

【答案】BCE

【解析】參見教材P331

98.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于施工單位質(zhì)量責任和義務的說法，正確的有（）。

A.對施工質(zhì)量負責

B.按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工

C.對建筑材料、設備等進行檢驗檢測

D.建立健全施工質(zhì)量檢驗制度

E.審查批準高大模板工程的專項施工方案

【答案】ABCD

【解析】參見教材P268-276

99.在下列情形中，代理人應當向被代理人承擔民事責任的有（）。

A.在第三人知道行為人沒有代理權(quán)仍與其實施民事行為給被代理人造成損害的

B.經(jīng)追認的越權(quán)代理行為

C.委托書授權(quán)不明的代理行為

D.代理人因事務繁忙未經(jīng)被代理人同意將代理事務轉(zhuǎn)托他人

E.被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的

【答案】：AC

【解析】：參見教材P16.

100.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，在施工合同中，不屬于建設單位安全責任的有（）。

A.編制施工安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作資料

B.向施工單位提供準確的地下管線資料

C.對拆除工程進行備案

D.保證這幾文件符合工程建設強制性標準

E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

【答案】AE

【解析】參見教材P251